实务问题
QUESTION
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十条规定,承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。该条明确了,工程价款的利息、违约金、损害赔偿金不属于优先受偿权的范围,实践中,施工方向发包方提出的索赔费用是否属于建设工程价款优先受偿权范围呢?
裁判观点
MAIN IDEA
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四十条规定,承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院不予支持。
《建设工程费用项目组成》第1条第1款规定,“建筑安装工程费用项目构成要素组成划分为人工费、材料费、施工机具费、企业管理费、利润、规费和税金”。
案涉索赔额具体构成属于实际发生的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、税金等,并不属于因发包方违约导致的违约金损失,施工方对此应当享有优先权。
案情概要
THE CASE
1. 合同签订情况。2010年5月7日,案涉双方签订《施工合同》;2010年6月23日,双方签订《施工合同补充协议》;2012年1月25日双方签订《总承包合同》;2015年5月18日,案涉双方签订《补充协议》。2018年7月9日,苏州市建设工程招标投标办公室向新苏公司发出2012直60号通知书,批准案涉工程直接发包。
2. 合同履行情况。2012年1月25日合同签订后,中建二局一建公司于2012年正式进场施工,后于2014年7月至2015年6月停工。《补充协议》签订后,中建二局一建公司于2015年6月10日复工。2016年3月后,中建二局一建公司逐步退场,仅在现场留有少量人员。
3. 起诉情况:中建二局一建公司一审诉请为:1.请求确认双方合同已经在2017年11月2日解除。理由为,由于新苏公司严重违约,中建二局一建公司根据《施工合同》约定,有权解除合同,而且已经向新苏公司公证送达了解除合同通知书,新苏公司已经签收;2.判令新苏公司支付工程款本金120,000,000元;3.判令新苏公司支付逾期付款利息41,000,000元(以每期应付款欠付的数额为基数,自支付时间届满之日起算,按照年利率15%,计算至实际清偿之日,暂计至起诉之日);4.判令新苏公司支付工程索赔费用50,000,000元。
裁判理由
REASON
关于中建二局一建公司是否享有工程价款优先权及优先权的范围
新苏公司主张,案涉工程尚未完工,未经竣工验收,中建二局一建公司无权主张工程款优先权。即使中建二局一建公司享有优先权,因索赔损失属于新苏公司违约导致,根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(法释〔2002〕16号)规定,索赔损失不应纳入优先权范围。
中建二局一建公司则认为,案涉工程由于新苏公司资金链断裂而停工,中建二局一建公司提供了已完工程的分部分项的验收手续,应认定质量合格,中建二局一建公司有权主张工程价款优先权。案涉索赔额具体构成属于实际发生的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、税金等,并不属于因新苏公司违约导致的违约金损失,中建二局一建公司应当享有优先权。
案件索引
INDEXES
最高人民法院《中建二局第一建筑工程有限公司、苏州新苏企业经济发展有限公司建设工程施工合同纠纷民事二审民事判决书》[(2021)最高法民终1263号;裁判日期:2021年12月19日;审判人员:杜微科 薛贵忠 李绍华]
来源 | 建筑房地产法律圈
2616
质量保修期是施工单位承担保修责任的期限。对公路工程而言,质量保修期没有明确的法律规定,但在2003版《公路工程国内招标文件范本》中有相关的规定: 第50.2注:工程保修期一般为5年,若路基工程(含...
律师解答 根据《招标投标法》的规定,投标是指投标人应招标人的邀请,根据招标通告或招标单所规定的条件,在规定的期限内,向招标人递盘的行为。 第二十七条:投标人应当按照招标文件的要求编制投...
律师解答 招投标的流程: 1、工程报名,不同省市应该有不同的工程报名渠道。 2、确定招标代理机构。招标代理机构的确定根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条之规定 招标人有权自...
律师解答 建设单位是工程项目的投资建设者,承担从多方面保障建筑工程质量的义务,未履行法定义务造成工程质量缺陷的,应承担相应的法律责任。 1.建设单位应根据工程的特点和技术要求,按有关规...
律师解答 工程款税率的计算方法: 1、营业税税额=应纳税营业额(100万元)×适用税率(3%)=3万元; 2、城市建设维护税=营业税税额(3万元)×适用税率(市区7%、县镇5%...