济南市
[登录] [注册] 律师入驻
  • 律师入驻

    手机浏览

    手机扫一扫,浏览更便捷

    或在手机浏览器中输入
    www.fadoudou.com

  • 微信扫一扫,随时问律师

    公众号

    微信扫一扫,随时问律师 微信扫一扫,随时问律师

    关注微信公众号
    随时问律师

  • 微信扫一扫,发现身边律师

    小程序

    微信扫一扫,发现身边律师 微信小程序找附近律师

    或搜索微信小程序
    找附近律师

专业的法律咨询与律师服务

您所在的位置:首页 >法律知识>法律专题

民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些

发布时间:2020-12-16 14:35:05

阅读量:923

一、民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些

根据《民法典》

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、发包人的义务都有哪些

1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

工程缓建责任

2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

工程缓建责任

发包方将工程已经发包出去之后,就需要承包人按照合同的要求在规定时间之内建造,在建造时如果发包方,因为一些原因导致工程停止建设或者是缓慢建设的,就需要承担相关的责任。以上就是小编整理的回答,如有其它需求欢迎到仟律网做相关的法律咨询。

470

免责声明:本站部分文章转载自媒体或其它平台,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权或其它问题,请提供相关版权证明与本站联系,我们将在第一时间删除!

相关分类: 济南市推荐律师 工程缓建责任

发表评论

用户评论

热门推荐

开发商故意隐瞒资质需要承担什么责任

依据我国法律的规定,开发商兴建房屋的时候,是需要满足一定资质的,如果开发商没有相应资质的,兴建的房是不受法律保护的,所以购房者要查看开发商的资质,那么开发商故意隐瞒资质需要承担什么责任 下面由仟律网小...

时间:2020-11-20 16:22

887次阅读

实物抵工资酬劳行为是否合法?

  工资的组成成份  工资是指建立劳动关系的劳动者为用人单位付出正常劳动的情况下,用人单位依据劳动合同的约定,以货币形式支付给劳动者的劳动报酬。  一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加...

时间:2021-05-10 14:30

14850次阅读

道路交通事故住院费和伙食费的赔偿标准是什

在交通事故中,肇事者是需要对受害人赔偿相应的费用的,而伙食费就是必不可少的一种费用之一,但是关于伙食费的问题很多人都是存在着疑问的,那么关于交通事故住院伙食费标准是怎么样的呢?下面,让仟律网小编带大家...

时间:2020-12-10 14:12

534次阅读

加盟产品需有商标注册吗

在涉及到产品加盟方面的项目时应该要谨慎操作,因为很多的加盟店都会借用一些国外的品牌,或者是国外的一些商标注册来糊弄,因为没有商标根本就不能在国家开放加盟,下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,仟律...

时间:2020-12-25 14:26

952次阅读

妨害信用卡管理罪可以免于起诉吗

信用卡是我们日常生活中很常见的了,绝大部分的人都会有一张甚至跟多,包括现在开车过收费站都在推广信用卡支付。那么您知道什么是妨碍信用卡管理罪吗?妨害信用卡管理罪可以免于起诉吗?以下就是仟律网的小编整理的...

时间:2020-12-15 11:19

404次阅读

曾云律师

曾云律师

婚姻法、合同法、继承法、公司法、工程合同等民 商事方向及企业法律风险管理等企业非诉业务。…

咨询我

热门法律文书

这几种合同,签了也无效,你知道吗?押金什么时候不退?欠款太多还不起怎么办?买房5万定金可以退吗房屋买卖纠纷诉讼时效是多久二房东是犯法的吗租房漏水该不该房东维修《民法典》时代,合同无处不在!借钱不还还没证据怎么办欠债人死了怎么办没写欠条,怎么要回欠款离婚能把夫妻债务离掉吗对方不还钱怎么办借钱不还没证据怎么办?土地征收补偿费用你晚婚了吗离婚有哪几种方式呢借与不借世界难题借钱三原则夫妻离婚孩子应该判给谁村委会有权征收土地吗签空白合同如何胜诉?女方耗着不离婚怎么离婚?夫妻共同财产有哪些?合同逾期要承担的违约责任夫妻共同财产离婚时如何分割?合同逾期要承担的违约责任?哪些属于夫妻共同财产?定金不退可以报警吗?超载发生交通事故需要理赔吗?撞死人没钱赔怎么办?孕妇发生车祸怎么赔偿?发生交通事故怎么赔偿欠条借条区别两千块钱法院可以立案吗?交通肇事逃逸如何赔偿?借条过了十年还有效吗?交通事故赔偿项目都有哪些?欠条会过期吗?股权质押可以申请解除一部分吗?离婚可不可以异地办理?宝宝一个月离婚归谁?办理离婚需要哪些证件?若女方提出离婚需要承担什么责任?法院判决离婚有离婚证吗?孩子多大父母离婚合适?离婚后一方可以要求另一方赔偿吗?离婚打官司律师费多少钱?孩子三个月大可以离婚吗?离婚的步骤和程序